Грозит ли неустойка, если санкции повлияли на срок поставки по госконтракту?

Тревожные предчувствия возникли ровно в тот момент, когда стороны скрепили подписями контракт на поставку импортного медицинского оборудования. На бумаге всё выглядело безупречно: чёткие сроки, прописанные обязательства, уверенность в надёжности партнёра. Но ситуация в мире стремительно менялась — и эта цепочка внешних событий оказалась сильнее деловых договорённостей.

Вскоре пришло первое предупреждение: представитель производителя лаконично, без лишних эмоций сообщил о непредвиденных сложностях. Санкции встали на пути привычного логистического маршрута. Поставщик, получив это послание, не стал тянуть — сразу уведомил заказчика, стараясь сохранить прозрачность отношений в непростой ситуации.

Сроки сдвигались на неопределенное время. Оборудование всё‑таки прибыло, но с опозданием, за которым последовал неизбежный итог — начисление неустойки. 

Три судебные инстанции сошлись во мнении: обстоятельства сложились так, что требовать неукоснительного соблюдения сроков было бы несправедливо. В Постановлении Арбитражного суда Западно‑Сибирского округа от 18.03.2026 по делу № А75‑3130/2025 чётко зафиксированы ключевые детали этого запутанного дела.

Оказалось, контракт изначально предусматривал поставку оборудования конкретного иностранного производителя — никакой альтернативы, никаких запасных вариантов. Сделку заключили уже после введения санкций, но тогда поставщик искренне рассчитывал уложиться в оговорённые сроки. Реальная картина ограничительных мер открылась ему лишь в процессе исполнения обязательств — слишком поздно, чтобы оперативно перестроить логистику.

Поставщик действовал оперативно: как только стало ясно, что сроки под угрозой, он тут же поставил заказчика в известность и приложил официальное письмо от производителя. А заказчик, в свою очередь, не стал рвать отношения и расторгать контракт — интерес к оборудованию сохранился, и стороны предпочли искать выход, а не обвинять друг друга. В итоге обязательства были выполнены, пусть и с задержкой, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы.

Вебинар по теме: "Учёт в строительстве простыми словами: как решать налоговые проблемы застройщиков, застройщиков-заказчиков и подрядчиков в 2026 году".